【推薦】消防合同四篇
在人們越來越相信法律的社會中,合同的地位越來越不容忽視,簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢?下面是小編整理的消防合同4篇,希望能夠幫助到大家。
消防合同 篇1
甲方(勞務發(fā)包方):
乙方(勞務承包方):
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同:
一、工程概況
工程地址:
工程名稱:
工程內容:
二、承包價格
1.室內消火栓系統(tǒng)只按箱體數(shù)量計算,不計管道及配件等其他安裝費用。具體單價如下:箱體規(guī)格:1600*700*240,單價:450元/只
2.室內噴淋系統(tǒng)只按噴頭數(shù)量計算,不計管道及配件等其他安裝費用。具體單價如下:噴頭類型:下噴,單價:75元/只
3.消防報警系統(tǒng)按探頭數(shù)量計算,另計弱電線管安裝費用(3元/米)。具體單價如下:探頭單價:70元/只
4.室外消防給水系統(tǒng)只按管道長度計算(消防水池給水主管至室外市政給水管,約120米),不計配件等其他安裝費用。共計3200元,土方開挖費用不包含在內。
5.開洞、堵洞及暗箱開墻洞等零星費用。具體單價如下:費用內容:開DN150洞,單價:45元/只
6.由于設計、建設方及監(jiān)理要求變更等簽證內容,人工費甲方應按照簽證單最終審計后定額人工費支付另支付給乙方。
7.消防水泵房含2臺消防主泵、2臺穩(wěn)壓泵、1臺氣壓罐、1臺濕式報警閥共計15000元。
8.消防系統(tǒng)調試費僅計取報警系統(tǒng)調試費,小計3200元。消火栓、噴淋系統(tǒng)調試費不再另計取。
三、付款方式
1.甲方在乙方進場施工后1周內支付乙方5000元作為當月生活費。
2.乙方待消防噴淋支管、弱電支管(含穿線)安裝結束后,甲方在1周內內支付乙方工程量的'85﹪的工程款;待消防部門驗收合格后一個月內付清余款。
四、材料及施工施工場地
1.工程材料由乙方開列數(shù)量清單,甲方選擇品牌給乙方購買,乙方負責施工,材料實行多退少補。乙方的施工工具和試壓等檢測工具由乙方自備。
2.乙方應提前2天向甲方提供需購材料清單,甲方應在2天內及時采購材料供施工隊使用,雙方應各自承擔對方拖延工期的責任和經(jīng)濟損失.
3.甲方在乙方進場前需提供施工工作面及住所。如在外租房由甲方支付房租,乙方支付水電費。
五、合同爭議
1.出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商。
2.協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
3.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方代表(簽字):乙方負責人(簽字):
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
日期:日期:
消防合同 篇2
委托單位: (蓋章)
單位地址:
電 話:
單位聯(lián)系人:
檢測單位:
地 址:
電 話:
傳 真:
檢測業(yè)務聯(lián)系人:
備注:已開通及需委托檢測的項目請打√
消防檢測服務合同條款
一、服務范圍和要求
委托單位,以下簡稱“甲方”;檢測單位,以下簡稱“乙方”。
根據(jù)有關檢測規(guī)程及甲乙雙方友好協(xié)商,乙方對甲方所委托(建筑物名稱)范圍內的建筑消防設施進行檢測,并依據(jù)DB32/186-1998出具檢測報告。乙方出具的檢測報告應科學、公正、真實地反映甲方委托檢測項目存在的問題;甲方應根據(jù)乙方的檢測報告及時采取整改或補救措施,消除隱患。 二、雙方責任和協(xié)作
甲 方:
1、 檢測時,被檢測消防工程須基本竣工,并調試完畢運行正常。填報建筑消防設施統(tǒng)計表,提供被檢工程各消防系統(tǒng)竣工圖紙、竣工資料、建筑工程消防設計審核意見書和電氣系統(tǒng)圖、運行的有關數(shù)據(jù)及調試記錄,并保證所提供的資料和數(shù)據(jù)是真實的。
2、 提供適合檢測用場地、電源及一些必須的.工具,清理現(xiàn)場使其具備檢測條件。
3、 應為檢測人員指派若干名熟悉系統(tǒng)設備的專職技術人員,于檢測時全程協(xié)助乙方做好配合工作。在不能提供圖紙的情況下,由專職技術人員現(xiàn)場指認檢測線路走向及設備位置,并做好必要的設備操作工作等。
4、 進行必要的安全交底,做好安全防范措施,協(xié)助乙方辦理有關安全方面的手續(xù)(如出入證、工作票等),監(jiān)督和保證安全作業(yè)。
5、 在收到“檢測情況反饋通知”后,應對查出的問題進行整改,并于10日內將整改結果和復檢時間以書面形式通知乙方。因甲方整改“逾期”所造成的損失由甲方承擔。
乙 方:
1、根據(jù)甲方提供的圖紙資料和現(xiàn)場情況制定檢測方案,安排檢測。
2、遵守安全操作規(guī)程的規(guī)定,遵守甲方有關安全要求。
3、應本著科學、公正、真實的精神,做好檢測工作,并保證其檢測結論真實、可靠、有效,具有法律效力。
4、在初次檢測結束3日內向甲方出具“檢測情況反饋通知”。
5、在甲方問題整改復檢合格后7日內出具檢測報告,報送當?shù)叵辣O(jiān)督部門、甲方(委托單位)及相關單位。
三、檢測認定辦法
乙方在甲方指派人員的配合下,完成合同規(guī)定的檢測項目后,甲方指派人員應在末次檢測情況匯總會議記錄上簽字確認。甲方取得檢測報告時,應給予乙方簽字確認。
四、檢測費用及其支付方式
1、本次檢測費用:
、 建筑消防設施: RMB¥元;(人民幣大寫:) 2、支付方式: □ 現(xiàn)金■ 支票□ 匯款□ 匯票
3、交款方式:乙方出具檢測報告時,甲方向乙方結清本次全部檢測費用。 五、違約責任及損失賠償額的計算方法
合同履行期間,任何一方不得以任何理由中斷合同。雙方均有責任和義務履行合同規(guī)定的條款。違反本合同約定,違約方應當按《合同法》相關條款,承擔違約責任。
1、甲方違約,應承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:預付檢測費用不得追回,按合同應付而未付的檢測費用應當如數(shù)支付;
2、乙方違約,應承擔違約責任,承擔方式和違約金額如下:除退回甲方預付的檢測費用外,還必須賠償甲方因檢測而耗費的一定費用。
六、爭議的解決辦法
因本合同所發(fā)生的任何爭議,可申請當?shù)刂俨梦瘑T會仲裁,或按司法程序解決。 七、其 他
1、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
2、本合同一式叁份,甲方執(zhí)壹份、乙方執(zhí)貳份,協(xié)議自簽訂之日起生效。
簽訂日期: 20xx 年 8 月 28 日
消防合同 篇3
【案情簡介】
20xx年7月15日,原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份,合同約定,日照市某家電公司將自己有權對外轉租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某,用于開電玩城,租期10年,租金每年30萬元,第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%,合同還約定了其他條款。
合同簽訂后,被告即將該涉案房屋交付給原告。次日,原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù),被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份,內容為:承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位,過期承擔一切損失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日,原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同,合同約定,因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證),造成承租方無法正常經(jīng)營,給承租方造成損失,承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔,自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
【意見分歧】
案件審理過程中,存在兩種不同意見:
第一種意見是:本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租,違反法律的強制性規(guī)定,且不能實現(xiàn)合同目的,該房屋租賃合同應為無效合同,因合同無效而給原告造成的損失應由被告承擔賠償責任。
第二種意見是:依法成立的合同受法律保護,對雙方當事人均具有約束力,雙方當事人應當按照合同約定履行各自的義務。本案中原被告在平等自愿的基礎上簽訂的房屋租賃合同,系雙方當事人的真實意思表示,該合同應合法有效。因被告無法提供涉案房屋的'消防驗收手續(xù)直接導致原告不能實現(xiàn)合同目的,雙方自愿達成解除合同的意思表示,應當尊重當事人的意愿,但導致合同解除過錯在被告,被告應當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
【案例評析】
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復云南省高級人民法院<關于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復>》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關驗收的,人民法院不應當以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認定合同無效”,第三條“租賃房屋用于開設經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的,向當?shù)毓蚕罊C構申報消防安全檢查的義務人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者,但租賃標的物經(jīng)消防安全驗收合格,不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定,原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術標準進行設計的對象,雙方在簽訂合同時,也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件,故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形,雙方簽訂的房屋租賃合同應屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件,但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一,因被告家電公司在承諾期限內未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù),導致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù),致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同,被告家電公司亦同意解除,經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此,導致雙方簽訂的租賃合同解除的責任在被告,被告應當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。
最終,法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴,該判決已發(fā)生法律效力。
消防合同 篇4
發(fā)包人(甲方):
住址:
承包人(乙方):
住址:
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律法規(guī),甲方同意將____________________項目的消防工程交給乙方施工,為明確雙方在施工過程中的責任,結合本工程具體情況,訂立如下協(xié)議。
一、工程概括
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包方式:
4、工程內容:圖紙作為參考,以實際為準。
二、合同價款與付款方式
1、合同總造價:
2、本合同簽訂后,由乙方辦理報建手續(xù),即前期預埋工程。甲方支付乙方工程款______%,即____________萬元。
3、該項目主體竣工后,甲方通知乙方消防工程全面施工,消防材料及安裝設備進場。甲方向乙方支付該工程項目進度款______%,即____________萬元。
4、乙方完成總工程量70%時,甲方再向乙方支付工程進度款______%,即____________萬元。
5、本消防工程施工完畢,經(jīng)有關部門檢測驗收合格并取得合格證后______日內甲方一次性付清乙方工程余款(除留3%質保金,保修期滿后支付)。
三、施工日期
1、本工程預計______年______月______日開工,______年______月______日完工,完工后五日內組織驗收,總工期______天。
2、工期順延
。1)如因臺風等不可抗拒的因素造成工期延誤,則工期順延。
。2)因甲方支付工程款不到位,無法施工,協(xié)商后仍不能解決的。
。3)因連續(xù)______小時停電,導致無法正常施工的
若乙方無正當理由不開工,延誤工期的,由乙方承擔因懈怠造成的損失。
四、設備及材料供應方式
1、本工程所需要設備及材料經(jīng)雙方協(xié)商一致,均由______方負責供應。
2、______方提供的材料設備,必須符合國家消防產品質量驗收標準,并具有合格證書。因產品質量不符合驗收標準而發(fā)生的工程質量事故或造成返工損失,均由______方負責。
五、工程質量及驗收交工
1、工程質量應全部達到設計要求和符合消防規(guī)范及消防工程驗收標準。
2、隱蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工現(xiàn)場進行檢查,辦理隱蔽工程的相關手續(xù)。如發(fā)生一切質量問題,乙方負責。
3、工程竣工后,由乙方提供工程竣工驗收資料,明確完工日期。乙方組織工程驗收,甲方協(xié)助辦理相關手續(xù)。
4、工程竣工交驗后,保修按國家有關規(guī)定辦理,確保本工程質量保修期______年。
六、雙方職責
。ㄒ唬┘追铰氊
1、派駐工地代表,對工程進度、質量進行監(jiān)督,檢查隱蔽工程。協(xié)調中間交工及工程驗收簽證。向乙方提供用水、用電,確保大型機械使用方便。負責提供材料、設備及工具存放室。
2、根據(jù)合同規(guī)定和要求,按時辦理撥款和結算,將每筆工程進度款付至乙方指定的賬戶上。
3、如建筑設計變更,加層造成消防驗收不合格,需重新報建驗收,所增加費用和消防部門處罰的'責任由甲方承擔。
4、合同生效后,甲方應組織圖紙會審、技術交底會議,并及時向乙方提供施工圖紙____套。
。ǘ┮曳铰氊
1、施工前,及時做好各項施工準備工作,辦理好消防報批手續(xù)。
2、嚴格按照設計圖和消防規(guī)范進行施工,確保工程質量和施工工期。
3、已安裝的設備,在工程未投入使用前做好保管工作。及時提交竣工驗收資料,乙方負責通過當?shù)叵啦块T的驗收,并取得消防達標文件及驗收合格證書,否則不予結算。
4、在合同規(guī)定的保修期內,對屬于乙方負責的工程質量問題負責無償修理,并對消防工程進行不定期的維修工作,確保消防設備的正常運行。因甲方使用管理不當,如斷電,水、油滲透造成設備損壞,甲方應負擔設備款由乙方維修。
5、嚴格遵守甲方頒布的有關規(guī)章制度,服從甲方的統(tǒng)一安排和指揮。安全作業(yè),文明施工。
6、施工過程中因乙方原因發(fā)生的安全事故一律由乙方負責,甲方不負任何責任。
七、爭議解決
雙方約定的合同各項條款,在本合同實施過程中遵照執(zhí)行,如發(fā)生爭議,甲、乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,均可向工程所在地人民法院起訴。
八、附則
1、本合同一式____份,甲、乙雙方各執(zhí)____份,具有同等法律效力。本合同雙方簽字蓋章后生效,工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
2、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
負責人
聯(lián)系方式:
______年______月______日
乙方:
負責人
聯(lián)系方式:
______年______月______日
【消防合同】相關文章:
消防勞務合同05-07
消防管道合同04-07
消防施工合同06-11
消防維修合同08-27
消防檢測合同07-12
消防改造施工合同01-13
精選消防合同3篇03-27
精選消防合同四篇04-17
消防水電合同05-25
消防工程合同06-22