工程合同匯編【8篇】

　　隨著人們對法律的了解日益加深，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編為大家收集的工程合同9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

工程合同 篇1

　　合同編號：__________

　　委托方：______________________________(以下簡稱甲方)

　　服務(wù)方：__________建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心(以下簡稱乙方)

　　項目名稱：____________________________________________

　　乙方受甲方委托，對甲方的工程材料來樣及其他建筑實體工程檢測事宜進行檢測。乙方根據(jù)國家規(guī)范和甲方的檢測要求，予以科學、公正、準確、高效地進行檢測，并按照客觀的數(shù)據(jù)出具報告。為明確雙方責任，經(jīng)雙方經(jīng)友好磋商，就相關(guān)事宜達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　工程地址：______________________________

　　施工單位：______________________________

　　施工單位項目負責人：____________________

　　聯(lián)系電話：______________________________

　　檢測報告提交對象：______________________

　　聯(lián)系電話：______________________________

　　報建面積：____________________(平方米)

　　二、檢測服務(wù)范圍及時間

　　見證取樣檢測：1.水泥物理力學性能檢測；2.鋼筋(含焊接及機械連接)力學性能檢測；3.建筑用砂常規(guī)檢測；4.建筑用卵石、碎石常規(guī)檢測；5.砼強度檢驗；6.砂漿強度檢驗；7.簡易土工試驗；8.摻和料(粉煤灰)檢驗；9.瀝青檢驗；10.防水卷材檢驗；11.墻體材料(強度)檢測

　　主體結(jié)構(gòu)檢測：1.回彈法檢測混凝土抗壓強度檢測；2.砼保護層厚度(鋼筋掃描)檢測；3.砼樓板厚度檢測；4.砌體基本力學性能檢測

　　說明：因施工質(zhì)量、試件制作等原因產(chǎn)生的各類現(xiàn)場實體檢測甲方另行委托，費用按實計算。

　　三、合同單價

　　1.本合同按單項(或工程平方米費用包干方式)進行收費核算；

　　2.本次各項檢測費用合計約為人民幣(大寫)______________￥(小寫)_______元。

　　四、付款方式

　　1.甲方需在檢測前預(yù)付總檢測費用的____％-____％預(yù)付金為人民幣(大寫)______________￥(小寫)_______元。

　　2.其他的`付款方式如下

　　主體工程結(jié)束付_______整，剩余款項所有報告全部提交一次性結(jié)清。

　　五、相關(guān)權(quán)利和義務(wù)

　　甲方義務(wù)

　　1.工程開工后，凡建設(shè)過程發(fā)生的相關(guān)檢測均委托乙方進行。

　　2.定期與乙方確認工程進度，并根據(jù)付款條件支付相應(yīng)檢測費用。

　　甲方權(quán)利

　　1.對在建工程的各類檢測數(shù)據(jù)有知情權(quán)，協(xié)議執(zhí)行過程，可隨時查詢。

　　2.從乙方獲取工程檢測咨詢服務(wù)的權(quán)利。

　　乙方義務(wù)

　　1.根據(jù)相關(guān)標準及甲方要求，在承諾期限內(nèi)完成檢測任務(wù)，提供檢測報告。

　　2.對發(fā)現(xiàn)的重大質(zhì)量問題(如水泥安定性不合格、實際檢測結(jié)果不足設(shè)計要求等)，及時向甲方通報。

　　3.做好相關(guān)服務(wù)工作，特殊項目檢測(或乙方檢測能力以外的項目)，分包前應(yīng)將分包單位情況通報甲方征得甲方同意后進行分包(費用另計)。

　　4.提供檢測咨詢服務(wù)，指導甲方抽樣送檢工作。

　　乙方權(quán)利

　　根據(jù)相應(yīng)服務(wù)內(nèi)容收取檢測費用。

　　六、檢測標準

　　1.甲方明確檢測標準(可以是國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準)情況下，按甲方指定標準進行檢測。

　　2.甲方未明確檢測標準，按工程施工驗收規(guī)定的標準執(zhí)行。

　　3.各類標準執(zhí)行優(yōu)先等級：國家標準>行業(yè)標準>企業(yè)標準。

　　七、甲、乙雙方按照上述條款履約合同，如其中一方違約合同，另一方有權(quán)終止合同或提請合同管理機關(guān)行政調(diào)解；本委托書一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效；

　　八、本委托書一式兩份，甲、乙雙方簽字后生效。

　　甲方：____________________(簽字蓋章)乙方：_____________________(簽字蓋章)

　　法定代表人：__________________________法定代表人：___________________________

　　聯(lián)系電話：____________________________聯(lián)系電話：_____________________________

　　傳真：________________________________傳真：_________________________________

　　地址：________________________________地址：_________________________________

工程合同 篇2

　　發(fā)包人(甲方)： (全稱)

　　承包人(乙方)： (全稱)

　　鑒于甲方要求對原有設(shè)計方案進行修改，工程量相應(yīng)有變化。甲乙雙方本著互利互惠的原則，經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)實際情況，在原合同( )的基礎(chǔ)上追加合同條款部分內(nèi)容，特訂立以下補充協(xié)議。

　　一、合同內(nèi)容補充部分：

　　1，工程中出現(xiàn)的工程量增加，以及應(yīng)甲方要求出現(xiàn)的項目增加統(tǒng)稱為項目增項表，增項表與原合同具有同等法律效力和質(zhì)保時間。

　　2，除本合同中明確所作修改的條款之外，原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。本合同與原合同有相互沖突時，以本合同為準。

　　3，增項表確認后，增項款待工程完工驗收后三個工作日內(nèi)一次性付款。 二、本合同一式貳份，甲乙各執(zhí)壹份，具有同等法律效力，自雙方蓋章之日起生效。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　代表人： 代表人：

　　聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：

　　簽訂時間： 簽訂時間：

　　-------------------華麗麗的分割線------------------

　　甲乙雙方就____年____月____日簽訂的'家庭居室裝飾裝修施工合同未盡事宜，經(jīng)過友好協(xié)商，訂立本補充協(xié)議。

　　1、 本工地在施工期間，施工人員的人身安全由乙方負責。

　　2、 乙方應(yīng)負責施工現(xiàn)場的安全管理，防火、防盜，嚴格管理進入施工現(xiàn)場的人員。施工現(xiàn)場內(nèi)禁止一切火種，嚴禁在施工現(xiàn)場內(nèi)生火、吸煙。做飯必須在指定區(qū)域內(nèi)進行。

　　3、 乙方施工人員不得使用已經(jīng)安裝完畢的潔具、炊具以及其他設(shè)施、設(shè)備。

　　4、 乙方如違反2、3的規(guī)定，造成甲方設(shè)施、設(shè)備、居室等部位損壞以及其他任何損失的，均由乙方負責賠償，并承擔全部責任。

　　5、 本工程施工期間和保修期間內(nèi)如因施工質(zhì)量問題導致相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生，引起財產(chǎn)損失的，由乙方負責修復(fù)及賠償。

　　6、 本工程保修期為兩年，自竣工驗收合格之日起計算。在保修期內(nèi)，損壞后經(jīng)過修理部分，保修期順延，但最多不超過____年，保修期內(nèi)費用由乙方全部承擔。

　　7、 乙方應(yīng)在接到甲方報修電話的____小時內(nèi)做出響應(yīng)，在____小時內(nèi)到達現(xiàn)常如果由于乙方施工質(zhì)量問題而導致報修，在甲方報修以后____小時內(nèi)仍未能解決問題，甲方可以先行修繕，并就因修繕支出的費用，自支付該費用之日起至乙方實際履行質(zhì)量保證責任止的期間，按照中國人民銀行同期貸款利率，要求乙方予以賠償。

　　8、 為了保證工程的正常進行，乙方必須至少提前____天書面向甲方提出下一工序需要的甲方提供材料清單，并注明該所需材料的數(shù)量。實際施工中，該材料數(shù)量的損耗不得超過____%.

　　9、 合同簽訂時未確定具體施工方案、工程量、圖紙的項目應(yīng)在該項目施工前____天由乙方確定和提交，經(jīng)甲方簽字確認后開工，乙方自行增加的項目和未經(jīng)甲方確認超過工程量____%的部分，發(fā)生的費用和返工費用由乙方承擔。

　　10、 本合同甲方供貨清單中以外的材料和工器具均由乙方提供，相關(guān)費用已包含在合同總價內(nèi)。

　　11、 甲方提供材料運到樓下交貨，由乙方負責搬運至樓上施工，搬運等相關(guān)費用已包含在合同總價內(nèi)。

　　12、 增加、減少的工程項目，在施工驗收完成后一次結(jié)清。

　　13、 雙方爭議協(xié)商解決不成時，任何一方均可根據(jù)中國法律的有關(guān)規(guī)定，向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。

　　14、 本協(xié)議自甲乙雙方或其授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

　　15、 本協(xié)議一式兩份，甲、乙各持一份，具有同等效力。

　　本補充協(xié)議于____年____月____日訂立。

　　甲 方： 乙 方：

　　法人代表或授權(quán)代表：

工程合同 篇3

　　甲方（委托人）：xxx 某某建筑公司

　　聯(lián)系地址：

　　乙方（居間人）

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話：

　　甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就**省***工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設(shè)單位直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務(wù)

　　1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，內(nèi)容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設(shè)單位供應(yīng)材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權(quán)取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。

　　3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業(yè)主提供的'各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設(shè)單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項，無權(quán)取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。

　　4、乙方應(yīng)保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執(zhí)行。

　　5、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間，應(yīng)盡到作為居間人的慎謹和誠實義務(wù)。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。 6、乙方領(lǐng)取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務(wù)發(fā)票，相關(guān)的所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務(wù)

　　1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料；負責和建設(shè)單位進行合同談判。

　　2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。

　　3、如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

　　1、本項目居間費用為工程施工合同金額的**%。

　　2、居間成功后，在甲方正常施工的一個月內(nèi)，應(yīng)向乙方支付***元整；在正常施工的兩個月內(nèi)，應(yīng)支付***；剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款，按***%的比例支付；竣工結(jié)算完畢，甲方取得全部工程款后五日內(nèi)全部結(jié)清。 3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。

　　五、居間費用的承擔居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用（或甲方同意承擔**差*等**費用）

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。

　　2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權(quán)拒絕支付乙方的居間報酬。

　　3、乙方違反保密義務(wù)的，應(yīng)向甲支支付 元違約金；如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應(yīng)負責賠償。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務(wù)的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

　　3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。

　　2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　合同簽訂地：

　　合同簽訂日：

　　甲方：（蓋章） 乙方（蓋章）

　　法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人

工程合同 篇4

　　發(fā)包人(以下簡稱甲方)：

　　承包人(以下簡稱乙方)：

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建設(shè)法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確甲乙雙發(fā)的責任、權(quán)利、義務(wù)，保證工程順利實施，在甲乙雙發(fā)完全自愿和完全理解本合同條款的情況下，雙發(fā)就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　一、 工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點： 工程規(guī)模： 結(jié)構(gòu)形式： 工程內(nèi)容： 工程立項批準文號：

　　資金

　　二、 工程承包范圍

　　1、食堂建設(shè)工程施工圖及該工程工程量清單所列范圍內(nèi)的全部內(nèi)容。

　　2、不包括。

　　三、 合同工期

　　開工日期： 竣工日期：

　　合同日期總?cè)諝v天數(shù) 天(含國家規(guī)定的法定假日)

　　四、 質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：達到國家施工驗收規(guī)范合同標準(質(zhì)量標準的評定以現(xiàn)行國家及行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù))

　　五、 合同價款

　　合同暫定總價為(人民幣小寫)：￥ (元)(大寫)： (含暫列金)

　　六、 組成合同的文件

　　組成本合同的文件包括：

　　1、 本合同協(xié)議書

　　2、 中標通知書

　　3、 投標書及其附件

　　4、 本合同專用條款

　　5、 本合同通用條款

　　6、 招標文件及招標過程中雙方往來的書面文件

　　7、 現(xiàn)行的法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)范和要求

　　8、 本工程施工圖紙

　　9、 食堂工程工程量清單

　　10、 合同附件(食堂建設(shè)工程廉政協(xié)議、食堂建設(shè)工程安全責任書、食堂建設(shè)工程質(zhì)量保修書共三份)

　　本合同簽訂后雙方履約過程中的雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件及發(fā)包人駐工地總代表有關(guān)通知及工程會議紀要均為本合同的組成部分。但其內(nèi)容不得改變本合同的計價原則，其內(nèi)容不能影響本合同文件的含意，除非雙方同意將它們作為本合同的'補充。

　　上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以上述組成合同的文件順序進行解釋，以合同約定次序在先者為準。

　　七、 議書有關(guān)詞語含義與本合同《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

　　八、 乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。

　　九、 甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。

　　十、 本合同雙方約定廉政協(xié)議為本合同的附件，并同意中標后提交中標價款1.5%廉政保證金。

　　十一、 合同生效

　　合同訂立時間： 年 月 日 合同訂立地點：

　　本合同雙方約定協(xié)議書在承包人提供履約擔保，由經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效，全部工程完工經(jīng)驗收合格，在質(zhì)量保修期滿后失效。

　　本合同正式貳份，副本陸份，合同雙方各執(zhí)正本壹份，乙方副本壹份，當正本與副本內(nèi)容不一致時，以正本為準。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇5

　　甲方(項目承包、建設(shè)單位)：

　　乙方(受委托項目管理單位)：

　　根據(jù)國家及地方頒布的有關(guān)法律、法規(guī)及條例，結(jié)合工程的具體情況，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方對第一條中所明確的工程項目進行全過程項目管理服務(wù)，并就具體事項達成如下一致協(xié)議。

　　第一條 組成本合同的文件

　　第二條 工程概況

　　工程名稱：

　　工程地點：

　　建筑面積：

　　項目合同金額：

　　第三條 項目管理服務(wù)方式

　　本工程由甲方委托乙方并在甲方領(lǐng)導之下實施項目管理，提供全過程建設(shè)管理和咨詢服務(wù)。

　　乙方派出由專業(yè)技術(shù)人員、管理人員等與甲方人員組成的項目管理班子對工程前期、施工階段、竣工驗收，根據(jù)甲方確定的項目功能定位、建設(shè)標準、設(shè)計方案、施工規(guī)模等進行計劃、組織、控制和協(xié)調(diào)等管理和咨詢服務(wù)。

　　第四條 項目管理的依據(jù)

　　第五條 乙方管理內(nèi)容和職責

　　1、工程前期。

　　2、項目施工策劃。

　　3、項目建設(shè)前期工作及人員架構(gòu)組織。

　　4、施工項目組織、協(xié)調(diào)管理。

　　5、合同管理、過程資料管理(協(xié)助甲方完成過程中的合同簽訂，

　　甲方具有合同簽訂的控制權(quán))。

　　6、工程進度管理。

　　7、工程質(zhì)量管理。

　　8、竣工驗收及交付使用(如甲方要求自己后期自行負責，可將詞條更換為：乙方為甲方培養(yǎng)自有團隊)。

　　9、乙方按期向甲方遞交財務(wù)報表，并接受甲方的監(jiān)督和審查。

　　第六條 甲方職責

　　1、資金落實

　　負責本工程建設(shè)資金的落實，按合同規(guī)定和工程進度要求，按期核定、確保工程款、材料設(shè)備采購款和市政配套費及本工程中發(fā)生的各類行政主管部門所收的各項費用等及時到位，并支付給本工程各施工、供貨承包單位和其它合同單位。

　　2、按本合同規(guī)定按期支付項目管理費。

　　第七條 服務(wù)班子的組成 乙方人員由 詹 穩(wěn)先生(簡歷附后)為帶頭管理人員，并配備具有一定實踐經(jīng)驗的人員組成工作班子，名單在項目組織架構(gòu)中明確，進行本工程的項目管理，根據(jù)工程進度逐步到位隨時進行補充調(diào)整，乙方人員如不稱職，甲方有權(quán)提出更換。甲乙雙方協(xié)商由于甲方原因或項目需求時對人員進行調(diào)整補充產(chǎn)生的相關(guān)費用應(yīng)甲方承擔。

　　第八條 服務(wù)期限

　　自項目立項合同簽訂至工程竣工驗收日。如未按時完工，服務(wù)時間時間自 至 。

　　第九條 服務(wù)的費用與支付

　　1、本工程項目管理暫按 元工程項目總金額為計費基數(shù)，項目管理費率為 ，項目管理酬金為 萬元(大寫： 萬元)。

　　2、乙方暫履行本合同期間，凡屬乙方管理團隊內(nèi)之內(nèi)所產(chǎn)生的勞務(wù)費、工資、獎金由乙方自行負擔。非團隊內(nèi)成員產(chǎn)生費用與乙方無關(guān)。

　　4、支付給政府管理部門及與工程有關(guān)的費用，如設(shè)計、施工招標管理費，施工招標代理費、監(jiān)理費、設(shè)計費、設(shè)計方案補償費，設(shè)計、施工招標過程中的會務(wù)費，工程竣工資料編制費，增補曬圖費，

　　5、乙方必須遵守職業(yè)道德，在承擔本工程項目管理工作范圍之內(nèi)不應(yīng)獲取超出本合同范圍外的與本項目相關(guān)利益的收入。尤其不得借項目管理的工作，牟取不利于甲方利益的收入。

　　6、本工程項目項目管理費以人民幣結(jié)算，按項目進展分期支付，各期支付數(shù)額規(guī)定如下：

　　7、由于甲方原因增加乙方工作量。如由于甲方原因引起工程的重大變更，建設(shè)規(guī)模或建設(shè)標準的調(diào)整而導致乙方工作量的大幅度增減，根據(jù)實際工作量的增加，雙方友好協(xié)商解決。

　　8、如項目管理組的業(yè)績確實優(yōu)秀，乙方自始至終全心全意遵守從業(yè)道德，做好本職工作的同時，為甲方提供“合理化建議”帶來附加利益，甲乙雙方應(yīng)友好討論給予乙方額外績效獎勵以激發(fā)乙方管理人員的能動性。

　　8.1合理化建議：是指乙方在項目管理過程中，運用本公司的產(chǎn)品資源、技術(shù)資源或?qū)＠�等對甲方認可的第三方提供的技術(shù)成果進行優(yōu)化，經(jīng)論證是可行的，且不影響工程使用，不降低工程標準，經(jīng)

　　8.2“合理化建議”采納后，經(jīng)實踐證明達到了優(yōu)化的目的.，且經(jīng)對原方案需甲方所支付的工程費、運行費等的計算，與新方案需甲方所支付的工程費、運行費等的計算比較，而為甲方節(jié)省的費用，并經(jīng)甲方審核認可。

　　8.3操作實施辦法：合理化建議實施后，由提出合理化建議的乙方向甲方報告，將合理化建議的內(nèi)容、產(chǎn)生、形成過程的文件以及產(chǎn)生效益的計算書作為附件一同報甲方，經(jīng)甲方審核認可后，其中節(jié)省費用的15%以項目管理費的支付方式支付給乙方。

　　第十條 違約責任

　　1、甲方不按合同履行自己的各項義務(wù)，應(yīng)承擔違約責任，如逾期未支付工程項目項目管理費按每逾期一天支付應(yīng)付項目項目管理費的萬分之五違約金。

　　2、乙方不按合同履行自己的各項義務(wù)，乙方承擔違約責任。對本協(xié)議第二條條款，應(yīng)對所造成的實際損失承擔責任。如造成工期延誤，乙方應(yīng)無償延期項目服務(wù)日期。

　　3、除非甲乙雙方協(xié)商將合同中止，或因甲乙方如出現(xiàn)一方違約使合同無法履行，合同亦可終止。違約方承擔上述違約責任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。

　　第十一條 不可抗力

　　不可抗力發(fā)生后，乙方應(yīng)迅速采取措施，盡力減少損失，并在24小時內(nèi)向甲方代表通報受害情況，及時會同甲方和施工等單位研究搶險，修復(fù)方案，測算損失、清理、修復(fù)的費用。災(zāi)害繼續(xù)發(fā)生、乙方應(yīng)每隔7天向甲方報告一次受害情況，直到災(zāi)害結(jié)束。甲方應(yīng)對受害處理提供必要的條件。

　　因災(zāi)害發(fā)生的費用由甲、乙雙方及施工方分別承擔：

　　第十二條 其他

　　1、合同生效

　　本合同自甲乙雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同終止

　　本合同自施工總承包合同約定的工程完工或期滿，且乙方已經(jīng)完成項目管理內(nèi)容，雙方工程款項結(jié)清之日起終止。

　　3、未盡事宜

　　本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂補充協(xié)議和附件，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后，均與本合同具有同等法律效力。

　　4、本合同正本肆份，副本肆份，甲乙雙方各執(zhí)正本貳份，副本貳份。

　　甲方(公章)： 乙方(公章)：

　　法定代表人(簽字)： 法定代表人(簽字)：

　　20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日

工程合同 篇6

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務(wù)所受岳陽設(shè)計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設(shè)計院及成都分院的代理人�，F(xiàn)發(fā)表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規(guī)定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關(guān)于訴訟時效中止、中斷和延長的證據(jù)。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關(guān)于訴訟時效延續(xù)的事實依據(jù);然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權(quán)利”作為“基礎(chǔ)事實”，認定訴訟時效連續(xù)。這里，所謂的“基礎(chǔ)事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據(jù)此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關(guān)系，被上訴人的請求也已經(jīng)超過訴訟時效，喪失勝訴權(quán)。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關(guān)系

　　1.成都分院《營業(yè)執(zhí)照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設(shè)備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經(jīng)雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯(lián)界確系岳陽設(shè)計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯(lián)界的所有行為，都應(yīng)由岳陽設(shè)計院承擔責任。只有其“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為，才能由岳陽設(shè)計院承擔責任。

　　4.岳陽設(shè)計院的經(jīng)營范圍是“工程設(shè)計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯(lián)界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務(wù)范圍內(nèi)”的行為。其責任不應(yīng)當由岳陽設(shè)計院承擔。

　　5.建設(shè)工程領(lǐng)域，普遍存在借用資質(zhì)的現(xiàn)象。候聯(lián)界除在使用岳陽設(shè)計院的資質(zhì)外，還借用了“四川廣安智豐建設(shè)工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質(zhì)。而且廣安智豐公司具有“施工資質(zhì)”。憑什么認定，候聯(lián)界的簽字行為就代表岳陽設(shè)計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據(jù)是“候連書、候穎淵是岳陽設(shè)計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經(jīng)辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設(shè)計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設(shè)計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經(jīng)辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設(shè)計院的'職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設(shè)計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設(shè)計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設(shè)備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設(shè)備進出場單。

　　另外，與協(xié)議履行相關(guān)的證據(jù)，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設(shè)備維修費等諸多憑證。岳陽設(shè)計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關(guān)系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關(guān)系。被上訴人應(yīng)當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應(yīng)當承擔不利的后果。

　　四、涉案設(shè)備的承租人應(yīng)當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區(qū))的勞務(wù)承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業(yè)主方簽訂的《勞務(wù)合同》、《民工工資保證合同》為證�！秳趧�(wù)合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內(nèi)部承包協(xié)議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質(zhì)承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設(shè)計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設(shè)備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設(shè)計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設(shè)備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設(shè)計院的分支機構(gòu)了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區(qū)是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設(shè)計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設(shè)計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務(wù)所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

工程合同 篇7

　　XXX鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）XXX村自來水工程施工合同

　　甲方: XXX村村民委員會

　　乙方:

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議：

　　第一條 工程概況

　　1、工程名稱：XXX村自來水安裝工程

　　2、工程地點：XXX村

　　第二條 工程承包范圍

　　承包范圍：PPR管道安裝、土方，包工包料，工程總承包

　　第三條 工程期限

　　1、開工日期： 年 月 日

　　2、竣工日期： 年 月 日 合同工期： XX日歷天。

　　3、因遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害而影響工程進度時，經(jīng)甲方工程監(jiān)理簽證后，工期作相應(yīng)順延，并用書面形式確定順延期限。

　　第四條 質(zhì)量標準

　　工程質(zhì)量標準：合格以上。

　　第五條 工程造價

　　工程價款：工程總造價為：XXXXX元整（￥XXXX元）（含稅），總工程量約為XXX米（主管道、支管道、入戶管道按實際仗量米數(shù)計算），單位造價為XXX元/米，此價款為主管道、支管道、入戶管道平均造價，工程開工以后，如因土質(zhì)結(jié)構(gòu)造成施工難度增大，可按實際情況調(diào)整該項的價格。

　　第六條 材料、設(shè)備供應(yīng)：

　　1、乙方所購進的材料必須由甲方工程監(jiān)理檢查驗收后方可使用。

　　2、沒有合格證書，且未經(jīng)試驗鑒定或經(jīng)過試驗鑒定為不合格的建筑材料等，雙方均不得用于本工程。若屬鑒定人員失職或其它原因造成不良后果，由責任一方負責。

　　3、主管道為PPR管，管徑XX寸，管壁厚6毫米以上；支管道管徑為XX寸，管壁厚

　　3.5毫米以上，進戶管徑為4分，采用同材質(zhì)管件熔接。

　　第七條 工程施工要求

　　1、乙方必須嚴格按施工圖紙或設(shè)計方案、說明文件和國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進行施工，并接受甲方現(xiàn)場工程監(jiān)理的監(jiān)督檢查。

　　2、乙方確定的施工現(xiàn)場負責人、技術(shù)負責人及管理人員，必須以書面形式將其姓名、身份、所擔的工作通知甲方工程監(jiān)理。

　　3、乙方應(yīng)按工程進度及時提供有關(guān)工程質(zhì)量的技術(shù)資料，材料代用必須經(jīng)過甲方工程監(jiān)理同意并簽證后，方可使用

　　4、乙方在施工過程中必須按安全生產(chǎn)規(guī)范操作，做好安全防護工作，如出現(xiàn)一切施工事故，均由其自行承擔。

　　5、乙方在隱蔽工程隱蔽以前，必須及時通知甲方檢查，未經(jīng)甲方檢查的視為不合格工程。

　　6、自來水管道深度不得少于XX米（埋管位置）。

　　第八條 質(zhì)量驗收

　　1、甲方審核后認為工程具備驗收條件，應(yīng)在收到驗收申請報告后的10天內(nèi)組織驗收。

　　2、、工程竣工驗收，應(yīng)以施工圖紙或設(shè)計方案和相關(guān)技術(shù)資料及質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。

　　3、工程竣工后，乙方按規(guī)定提供完整的技術(shù)檔案資料，并提交竣工通知書，經(jīng)雙方協(xié)調(diào)確定時間，由甲方組織有關(guān)單位進行初驗及復(fù)驗。

　　4、交工驗收中如發(fā)現(xiàn)有不符質(zhì)量要求的,按雙方驗收時商定的時間，由乙方負責修好再進行驗收�？⒐と掌谝宰詈髾z驗合格日期為準。工程驗收合格15日內(nèi)將工程完整資料交給甲方備案

　　5、已竣工未驗收工程，在交工前由乙方負責看管，甲方不得提前使用，若甲方提前使用，既視同驗收合格。由于乙方的原因，應(yīng)交工驗收而不交不驗的工程，除按拖延工期條款處理外，并賠償因此而造成的經(jīng)濟損失。

　　6、執(zhí)行國家關(guān)于工程回訪的有關(guān)規(guī)定。

　　7、由施工造成的工程質(zhì)量問題，甲方應(yīng)以書面通知乙方并約定時間進行維修。在保修期內(nèi)乙方拒不維修時，甲方可用工程回訪費另找施工隊進行維修，費用超支部分應(yīng)由乙方負擔。

　　8、工程質(zhì)量保修期為壹年。

　　第九條 施工設(shè)計變更

　　甲方交付的設(shè)計圖紙或設(shè)計方案和有關(guān)技術(shù)資料，均為施工的有效依據(jù)，甲方、乙方均不得擅自修改。

　　第十條 雙方責任事項

　　1、甲方：

　�。�1）合同簽訂當日向乙方提供完整的施工圖紙或設(shè)計方案及有關(guān)技術(shù)資料；

　�。�2）派駐施工現(xiàn)場的工程監(jiān)理，對工程進度、工程質(zhì)量和合同執(zhí)行進行監(jiān)督檢查，負責設(shè)計圖紙問題的處理，設(shè)計變更和其它必須的簽證；

　　（3）組織對工程的竣工驗收；

　�。�4）工程驗收合格后，辦理交接手續(xù)。

　　2、乙方：

　�。�1）嚴格按照施工圖與說明書進行施工，確保工程質(zhì)量；

　�。�2）乙方自行承擔一切稅費；

　�。�3）乙方在施工過程中所用主要建材質(zhì)量及采購過程接受甲方監(jiān)督，工程質(zhì)量必須符合國家規(guī)范要求；

　�。�4）乙方必須按照國家規(guī)范的要求，認真履行回訪義務(wù)，承擔工程質(zhì)量終身責任，保修期按《建設(shè)工程質(zhì)量管理規(guī)定》執(zhí)行；

　　（5）完工后做好場地清理工作；

　�。�6）提供竣工驗收技術(shù)資料，參加竣工驗收；

　　（7）在合同規(guī)定的回訪期內(nèi)，對屬于乙方責任的工程質(zhì)量問題，負責無償維修；

　�。�8）安全施工，防火、防盜以及事故的全部責任。

　　第十一條 工程款結(jié)算

　　1、工程竣工驗收前，做好施工范圍內(nèi)的場地清理及工程的養(yǎng)護，當工程具備驗收的條件下，乙方即可向甲方提交工程驗收申請報告，并附完工資料一式八份：

　　2、工程施工進度及工程驗收時的照片、驗收結(jié)論；

　　3、工程竣工、竣工決算及竣工工程量清單；

　　4、本工程單元質(zhì)量評定表（含原始施工記錄資料）、建筑材料的試驗檢測資料。

　　5、本合同造價結(jié)算方式：按實際發(fā)生工程量結(jié)算。

　　第十二條 工程款支付方式

　　1、工程款支付方式：銀行轉(zhuǎn)賬。

　　2、工程預(yù)付款：本工程平時不預(yù)付工程款，工程進度達50%可全額退還履約保證金

　　〔本工程履約保證金XXXX元(￥XXX元)，系投標保證金自動轉(zhuǎn)為工程履約保證金〕。

　　3、、付款期限：經(jīng)工程主管部門驗收合格，上級撥付的'工程款到下莊亭村集體戶頭的實際金額可付至總工程造價的80%；其余工程款經(jīng)審計后，留足5%的質(zhì)量保修金一次性付清。

　　4、本工程稅金由乙方到當?shù)囟悇?wù)部門自行繳納。

　　第十三條 違約責任

　　乙方工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，負責無償維修或返工，由于維修、返工逾期交付及延誤工期的，按合同總價的3％償付逾期違約金。

　　第十四條 爭議的解決方式 合同執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，可直接向 XXXX 人民法院起訴。

　　第十五條 工程保修

　　工程竣工驗收后，甲方在乙方工程總價款中扣下 5 %的工程款作為工程保修金，保修期一年。在保修期內(nèi)屬乙方的工程質(zhì)量問題，則由乙方無條件及時進行返修，費用自理，保修期滿，工程運行正常，無質(zhì)量問題，甲方一次性退還乙方工程保修金(不計息)。

　　第十六條 附則

　　1、本合同未盡事宜，甲、乙雙方可根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》有關(guān)規(guī)定協(xié)調(diào)解決。

　　2、合同附件：施工圖紙、施工方案、技術(shù)要求等。上述附件均為本合同的組成部分，具有同等的法律效力。

　　3、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，至合同工程竣工交驗，結(jié)清工程款，回訪期滿后自然終止，如有違約，給對方造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔賠償責任。

　　4、本合同一式三份，具有同等法律效力。

　　發(fā)包人：（公章） 承包人：（公章）

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　XXXX年X月X日

工程合同 篇8

　　發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家工商行政管理局和建設(shè)部頒發(fā)的《建筑工程施工合同GF-1999-0201示范文本》結(jié)合天津市有關(guān)規(guī)定經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同(根據(jù)本公司施工特點修改版)

　　第一條 概況

　　1.1 1.2

　　1.3 承包內(nèi)容：修建施工便道，占地補償及路基注漿。

　　1.4 承包方式：包工包料

　　1.5 合同金額：第二條 工程期限

　　2.1 全部工程開工、竣工日期：20xx.5.5日開始，20xx.6.4日前完成(若時間變更，以甲方正式通知乙方的時間為準，竣工時間相應(yīng)提前或往后順延)

　　2.2全部竣工總?cè)諝v天數(shù)：30天

　　2.3 工期1天，乙方向甲方支付合同金額0.5%的人民幣違約金。

　　第三條 工程款支付

　　3.1 100%工程款

　　第四條 工程保修

　　4.1 保險金：

　　4.2 保修項目及保修期限

　　4.3保修期間，因施工質(zhì)量問題，造成設(shè)備損害應(yīng)全額賠償，甲方提出要求，乙方應(yīng)在接到修理通知后小時內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位和人員修理。保修期間所發(fā)生的費用由責任方承擔。

　　第五條 爭議，仲裁

　　5.1 甲乙雙方在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，當事人應(yīng)本著協(xié)商的原則解決，協(xié)商不成時，可按下列第①種方式解決：

　�、傧蛱旖蚴兄俨梦瘑T會申請仲裁

　�、谙蛉嗣穹ㄔ浩鹪V

　　第六條 甲、乙方駐工地代表

　　6.1甲方駐工地代表

　　姓名：范學軍

　　職權(quán)：代表發(fā)包人對工程質(zhì)量、工期、安全等進行全面的監(jiān)督和管理。

　　6.2 乙方駐工地代表

　　姓名：張 哲

　　職權(quán)：代表承包人對工程質(zhì)量、工期、施工單位、安全等進行全面的管理。

　　第七條 合同附件

　　7.1 技術(shù)文件和圖紙、商務(wù)報價文件、施工安全環(huán)保協(xié)議;現(xiàn)場人員安全勞保用品佩戴規(guī)定。

　　第八條 保守秘密

　　8.1 在合同有效期及本合同被解除或終止后，承包人不得直接或間接向第三人泄露、公開基于本合同獲悉的發(fā)包人的.任何信息或?qū)⑵溆糜诒竞贤�之外的目的�?/p>

　　8.2 未經(jīng)發(fā)包人的許可不得復(fù)印發(fā)包人提供的任何資料，作為善良管理者，乙方使用技術(shù)信息時應(yīng)當注意，除本協(xié)議目的以外，技術(shù)信息不得被乙方相關(guān)的雇員泄露、盜用，或者因其他任何原因向第三人公開。乙方雇員向第三人泄露技術(shù)信息或使用該信息時導致泄露的，乙方應(yīng)當與其雇員承

　　8.3 工程施工完成后，承包人須向發(fā)包人返還發(fā)包人提供的所有資料或在發(fā)包人的監(jiān)督下銷毀。

　　第九條 補充條款

　　9.1 有人員生命財產(chǎn)和機械設(shè)備辦理保險，費用含在合同總價中。

　　9.2 甲方負責提供安全的施工作業(yè)環(huán)境，辦理相關(guān)施工票證，提供作業(yè)電源，對乙方提供的材料進行驗收，甲方不能提供施工電源時，乙方自行解決，相關(guān)費用已包含在合同總價中。

　　9.3 乙方負責施工中相關(guān)全部內(nèi)容：無條件更換，主要材料需提供材質(zhì)證，按要求進行施工所有相關(guān)工作，施工結(jié)束提供行業(yè)要求的竣工報告;

　　9.4如因承包人原因造成發(fā)包人的經(jīng)濟損失，承包人必須按經(jīng)濟損失價賠償給發(fā)包人。

　　9.5 或施工進度達不到乙方的承諾且不能滿足甲方的進度要求，并且雖經(jīng)發(fā)包人警告仍達不到要求時，甲方有權(quán)單方面采取措施接觸合同，由此而造成的一切后果均由乙方承擔。佩戴勞保用品。接受甲方環(huán)境安全部門的監(jiān)督，違反規(guī)定者將受到教育和處罰，相關(guān)費用已經(jīng)包含的施工費中。

　　第十條 合同份數(shù)及有效期

　　10.1 本合同一式

　　10.2 本合同自雙方簽訂之日起生效。

　　合同簽訂時間地點：

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【工程合同】相關(guān)文章：

工程工程合同07-28

標準工程工程合同07-30

工程合同工程合同08-10

工程工程合同(15篇)06-04

工程工程合同精選15篇05-22

工程工程合同15篇08-24

建筑工程工程合同04-11

工程工程合同書05-26

常用版工程工程合同03-21

工程工程合同范本08-22